2024年隆捷星襄汾 200MW(一期 100MW)光伏电站项目工程监理招标公告

序号

招标编 号

标段

招标范围

工期/服务期要求

信息服务费

（元）

1.

2024-1  1-01

20-1 定襄 100MW   光伏发电项目 EPC 总承包工 程

定襄 100MW 光伏发电项目EPC 总承包工程，招标范围包含但不限于 项目前期阶段

地方政府协调工作及相关费用、项目土地补偿（发包人仅负责光伏场区土地租赁费用和升压站永久  占地费用，承包人承担其余全部的土地补偿事宜，包含但不限于光伏场区、集电线路、进场道路、 检修道路等土地补偿费用，含青苗赔偿、地面附着物补偿、林草地补偿、异地造林、临时用地等费 用。） 、项目土地征租协调（包含协调当地镇政府、村委会与发包人签订光伏场区土地租赁协议 （土地租赁价格不高于当地同类型项目价格）、升压站永久占地、光伏场区、集电线路、进场道路、 检修道路等所有土地协调事宜并承担费用）、勘测设计全部工作（承包方在投标文件中必须提供初  步设计方案，初步设计方案直流侧装机容量不低于 121.987MW，年发电平均小时数不低于 1415h， 设计运营寿命不低于 25 年，且设计方案包含但不限于以下内容：项目总体方案设计（包含但不限 于组件布置及运行方式、逆变器数量布置及运行方式、箱变型号及数量布置、集电线路路径、发电 量计算等）、电气设计（包含但不限于电气一次设计、电气二次及元件保护等）、总平面布置图 （包含但不限于光伏场区布置、升压站布置） 、土建设计（包含但不限于光伏支架、基础及箱变基 础，集电线路、升压站内土建设计等），消防设计、环保及水保相关设计等。

施工准备阶段

1.土地方面：发包方仅提供升压站和光伏场区地块拟选范围，仅签订光伏场区土地租赁合同并支付 租金，承包方根据此范围进行初步设计，地块选取不得超出红线范围，并根据拟采取的设计方案进 行所有土地协调工作，并承担费用。

2.勘测：承包方按照发包方提供的地块拟选范围及招标文件附件资料进行拟选场地详细勘测和初步 设计的其他工作，

3.设计：承包方根据拟采用的设计方案进行升压站、光伏场区、道路、集电线路施工图设计及竣工 图绘制。（设计方案直流侧装机容量不低于 121.987MW，年发电平均小时数不低于 1415h，设计运 营寿命不低于 25 年）

4.设备：承包方承担设备采购供货（除光伏组件、逆变器）及设备、材料（含发包方供货）卸车、 二次倒运、保管、检验等。

5.项目手续办理： 开展前期支持性文件手续报告编制并协助发包人取得相关部门的批复文件（如 需取得批复），包含但不限于地形图测绘、勘测定界、地灾、用地预审、安全预评价、职业卫生三 同时、环评、林草（永久及临时）、接入系统、净空审核、建设用地报批、国有土地使用证、建设 用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、不动产权证书等项目必须的手续证件等。

6、送出线路：拟以 2 回 220kV 线路（同塔双回） Π接至永安站附近耿夏线，导线型号采用 2 × JL/G1A-300。最终接入系统方案以接入系统批复为准。送出线路工程需承包方根据接入系统批复进 行选址、勘察。并进行初步设计、施工图设计及竣工图编制， 进行送出线路可研编制及审查、取得 送出线路征询函，完成送出线路勘界报告、地灾报告、用地预审及选址意见书、环境影响评价、水 土保持、核准、林草、跨越、穿越等送出线路所有手续办理， 并承担相应费用。送出线路施工协调 事宜并承担相应费用，进行送出线路塔基占地及临时占地协调工作，并承担送出线路所有塔基占地 补偿费用、临时占地费用和接入分摊费用。

项目实施阶段

1.设备采购：所有设备采购供货（除发包人提供的组件、逆变器外），所有乙购设备监造、催交、 运输，所有设备的二次倒运、保险、接车、卸车及储存、保管、检验、施工安装（含施工用水、施 工用电辅助工程）。其中：支架采用甲定乙购的方式在商城采购，以暂估价 的形式在 EPC 总承包合同中计列；“箱变、电缆、SVG、开关柜 ”必须按照采购管理 规定应用电商化集采结果，在商城按照有顺序轮候或二次比价方式开展，由投标人自主选 择，发包人提供近期集采中标结果（二次比价前），投标人参考自主报价。承包人设备采购应包含 一次调频、稳控装置、主控室监控大屏等。

2.设备安装工程包括但不限于：光伏组件及支架、逆变器、箱变、集电线路、分支箱、升压站内设  备（包括送出线路工程Π接两个出线间隔等）、场区内消防系统、视频监控系统、光伏监控系统等  设备的安装、调试、试验、验收、安全态势感知系统采购安装、 一次调频、稳控装置、主控室监控  大屏、达标投产等。完成光伏场区监控系统、升压站监控系统全部生产数据转发至第三方（包括电  网调度、运营中心）的接口开放和相关转发工作。承包人需为场站安装首年（自升压站送电起算） 100M 生活网络专线及相关网络设备、50M 调度设备网络专线及相关网络设备，需满足发包人使用需  求，并承担首年网络专线费用。二次设备同时需满足国网山西省电力公司晋调通字【2024】76 号  文《关于推进山西电力省级骨干通信网 A2 平面设备优化工作的通知》，即双平面设备均采用国产  化设备。

3.土建和建筑工程包括但不限于：清表、场平、场界围栏、光伏组件支架基础、所有设备（逆变器、 箱变、集电线路、分支箱等）基础、升压站土建工程等；各等级电杆、废弃建筑物、景观、植被拆 除、迁移、恢复等与工程有直接关系的其它工程项目。

4.试运及并网阶段：调试、试验、全容量并网 72 小时试运行、消缺、整套系统性能保证的考核验收、人员培训、技术和售后服务、项目达标投产、发电业务许可证等手续办理及满足相关标准化及目视化管理要求所应采取的工作及发生的费用。同时也包括所有材料、备品备件、 专用工具、消耗品以及相关技术资料的提供等。以及各阶段验收工作， 完成资料组卷归档工作，完 成项目达标投产、竣工验收及消缺、竣工结算、质量保修等工作。

5.涉网工作：并网前各项验收（包含并网前地方政府、省调、地调各项验收及接入系统相关站协调 工作，并承担相应费用），并网手续办理、升压站、光伏场区质量监督检查（质监费用包含在合同 总价，包含协调等全部工作等）、设备到货检验、功率调节和电能质量测试、所有性能测试、保护 定值、并网性能检测、四遥功能调试、设备安装调试及试验等。升压站调度自动化、通信系统、视 频监控系统、消防系统、光功率预测（含首年气象服务费用）、AGC/AVC 系统、一次调频及仿真建 模所有相关工作、稳控装置、光伏场监控系统、接入太原运营中心（含接入产业中台）、视频监控 系统接入山西公司、安全态势感知系统接入、电力业务许可证的办理、涉网试验、接入系统相关站 停送电协调及补偿费用、接入系统相关站至全容量并网的协调工作及发生的费用。

6.政府方面：环保局、水利局、文物局、林草局、国土局项目相关事项协调事宜；能源局开工许可、 检查、验收；能监办备案、验收，消防设计评审、备案、验收；并网前各项验收（包含并网前地方 政府、省调、地调各项验收协调及接入系统相关站协调工作并承担相关费用）。农民工工资专户建 立并维护等。

承包人负责协调解决现场作业中遇到的无理阻工事宜，负责协调当地各级政府关系，并承担相关费 用。

7.送出线路工程：办理能源局开工许可、能监办备案、质量监督，送出线路所有设备、材料采购工 作，土建工程、安装工程及调试试验， 接入系统相关站的设备扩容改造、调试试验， 并网前地方政 府、省调、地调各项验收及相关协调工作，并承担所有费用。

8.智慧场站建设，满足相关文件要求。 竣工验收阶段

1.完成竣工验收所涉及到的所有工作包括但不限于：完成本项目的专项验收（安全设施、职业卫生、 环保、消防、水土保持、档案、防雷、接地、节能评估、竣工验收、职业健康三同时等） ，各项验 收需满足集团公司、国家电网和当地政府的要求。

2.达标投产实施过程及验收的全部工作。

3.根据《安全目视化管理实施指南》（山地光伏分册）所有区域的安全目视化建设，并经过发包人 验收合格。

计划工期：  365     日历天 计划开始工作日期：

2024      年     12      月   2 日

计划竣工 日期 ：  2025    年      12      月   20    日   从施工准备直到最后一  个光伏发电单元通过 72    小时满负荷试运行移交  生产、竣工验收及竣工结  算，并完成工程档案移交， 且按照零缺陷移交的管  理职责完成移交工作。

1000

序号

招标编 号

标段

招标范围

工期/服务期要求

信息服务费

（元）

其他

2024 年 11 月 20 日（含当日）之前政府相关部门及国网公司相关部门下发的相关安全、技术、质 量、设备、建筑类通知要求事项均由承包人负责并承担相应费用，发包人负责 2024 年 11 月 20 日 后下发的相关要求的执行。由承包人提供相应支撑性材料。

项目所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等。招标文件中虽然未列出， 但对 于本光伏电站的功能、安全、合规、稳定运行必不可少的建筑、设备、材料及服务等， 由承包人统 筹考虑，将项目列入分项报价表中“其他”部分，其费用包括在总价中。

2.

2024-1  1-01

20-2 定襄 100MW   光伏发电项目 监理

定襄 100MW 光伏发电项目包括但不限于：光伏项目安装交流侧容量 100MW，直流侧容量 121.987MWp。

光伏区建筑工程、安装工程、集电线路、场区道路（含标识牌）、新建 220kV 升压站和送出线路； 设备材料的进场验收以及建设期内安全、质量、进度、造价控制以及合同、信息管理和组织协调工 作；完成设备的安装、调试、试运行、试验及整套系统的性能试验和服务以及各阶段验收工作，组 织协调参建单位的资料组卷归档工作，配合项目公司完成达标投产、竣工验收、竣工结算、质量保 修等全方位、全过程进行监理服务。监理工作按照四控制、两管理、一协调的原则及服务范围进行。

从施工准备直到最后一 个发电单元通过 72 小时 满负荷试运行移交生产、 竣工验收及竣工结算，并 组织参建单位完成工程 档案移交，且按照零缺陷 移交的管理职责履行完 成监理责任直至项目达 标投产。

1000

3.

2024-1  1-01

20-3 隆捷星襄 汾 200MW(一 期 100MW)光 伏电站项目

EPC 总承包

隆捷星襄汾 200MW(一期 100MW)光伏电站项目 EPC 总承包工程，包括但不限于：

一、勘察设计

包括但不限于本项目的勘测（施工勘测、测绘图、施工图、竣工图）、设计方案。

二、设备物资采购

所有设备采购供货（除发包人提供的组件、逆变器外） ，所有乙购设备监造、催交， 所有设备的设 备运输（包括二次倒运）、保险、接车、卸车及储存、保管、检验、施工安装（含施工用水、施工 用电辅助工程）。其中：支架采用甲定乙购的方式在商城采购，以暂估价的 形式在 EPC 总承包合同中计列；“箱变、电缆、SVG、开关柜 ”必须按照采购管理规 定应用电商化集采结果，在商城采购，采购方式有顺序轮候或二次比价，由 投标人自主选择，发包人提供近期集采中标结果（二次比价前），投标人参考自主报价。

三、施工

1.设备安装工程包括但不限于：光伏组件及支架、逆变器、箱变、集电线路、升压站内新建设备、 场区内消防系统、视频监控系统、光伏监控系统等设备的安装、调试、试验、验收、安全态势感知系统采购安装、达标投产等。

2.土建和建筑工程包括但不限于：清表、场平、场界围栏、所有设备基础、升压站新建全部土建工 程等；各等级电杆、废弃建筑物、景观、植被拆除、迁移、恢复等与工程有直接关系的其它工程项 目。

3.试运及并网阶段：调试、试验、全容量并网 72 小时试运行、消缺、整套系统性能保证的考核验 收、人员培训、技术和售后服务、项目达标投产、发电业务许可证等手续办理及满足 相关标准化及目视化管理要求所应采取的工作及发生的费用。同时也包括所有材料、备品备件、专 用工具、消耗品以及相关技术资料的提供等。以及各阶段验收工作， 完成资料组卷归档工作，完成 项目达标投产、竣工验收及消缺、竣工结算、质量保修等工作。

4.涉网工作：并网前各项验收、并网手续办理、质量监督检查（质监费用等全部工作等）、设备到  货检验、功率调节和电能质量测试、所有性能测试、保护定值、并网性能检测、四遥功能调试、AGC/AVC 性能试验、设备安装调试及试验等。升压站调度自动化、通信系统、视频监控系统、消防系统新建、 光功率预测）、AGC/AVC 系统、一次调频及仿真建模所有相关工作、稳控装置、光伏场监控系统、 接入太原运营中心（含产业中台）、视频监控系统接入山西公司、安全态势感知系统接入、等保备 案测评及整改、信息系统风险评估、电力监控系统安全评估办理等工作。

5.政府方面：能源局开工许可、检查、验收；能监办备案、验收，消防设计评审、备案、验收；农 民工工资专户建立并维护等。

6.竣工验收阶段：完成竣工验收所涉及到的所有工作包括但不限于：完成本项目的专项验收（安全  设施、职业卫生、环保、消防、水土保持、档案、防雷接地、节能评估、竣工验收、安全评价三同  时等）。达标投产实施过程及验收的全部工作。根据《安全目视化管理实施指南》（山地光伏分册）

所有区域的安全目视化建设，并经过发包人验收合格。 7.智慧场站建设，满足相关文件要求。

四、协调及手续办理

完成开工前政府部门的备案手续，包括但不限于质监备案、能监办备案等工程必须的手续证件； 协调事项：发包人仅负责支付光伏场区土地租赁、升压站征地（不含送出线路征租地费用）。

承包人负责包含且不限于场区土地征租、集电线路施工、占地协调事宜， 塔基征租地费用、青苗赔 偿、地面附着物补偿、临时用地赔偿、林草地补偿、异地造林、等费用由承包人负责。

承包人负责包含且不限于村、乡、县政府、县局职能部门、省调、地调、质监各项协调工作。 承包人负责包含且不限于升压站、送出线路建设与费用；

计划工期：  365     日历天 计划开始工作日期：

2025       年     01      月    0 日

计划竣工 日期 ：  2025    年      12      月   31    日   从施工准备直到最后一  个光伏发电单元通过 72    小时满负荷试运行移交  生产、竣工验收及竣工结  算，并完成工程档案移交， 且按照零缺陷移交的管  理职责完成移交工作。

1000

序号

招标编 号

标段

招标范围

工期/服务期要求

信息服务费

（元）

承包人负责包含且不限于对侧站停送电协调。

承包人工作内容包含送出线路：包括但不限于送出线路核准、征租地费用及手续办理、勘察设计、 所有材料及设备采购、土建及安装工程施工、调试、全部专项验收（包括环评、水保的方案编制、 协助取得批复以及验收）、质监、工程档案、对侧站全部工作（含设计、设备采购、建筑工程、安 装工程、调试、改造，以及所有的协调等满足项目并网的全部工作）、间隔并网手续等全部内容。 五、其他

1.项目所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等。

2.招标文件中虽然未列出，但对于本光伏电站的功能、安全、合规、稳定运行必不可少的建筑、设 备、材料及服务等， 由承包人统筹考虑，将项目列入分项报价表中“其他 ”部分，其费用包括在总 价中。

3.本工程创电力行业优质工程奖，需编制专项方案，计列创优专项费用。

4.

2024-1  1-01

20-4 隆捷星襄 汾 200MW(一 期 100MW)光 伏电站项目工 程监理

隆捷星襄汾 200MW(一期 100MW)光伏电站项目包括但不限于：光伏项目安装交流侧容量 100MW，直 流侧容量 135MWp。

光伏区建筑工程、安装工程、集电线路、送出线路、场区道路（含标识牌）、220kV 升压站新建； 设备材料的进场验收以及建设期内安全、质量、进度、造价控制以及合同、信息管理和组织协调工 作；完成设备的安装、调试、试运行、试验及整套系统的性能试验和服务以及各阶段验收工作，组 织协调参建单位的资料组卷归档工作，配合项目公司完成达标投产、竣工验收、竣工结算、质量保 修等全方位、全过程进行监理服务。监理工作按照四控制、两管理、一协调的原则及服务范围进行。

从施工准备直到最后一 个发电单元通过 72 小时 满负荷试运行移交生产、 竣工验收及竣工结算，并 组织参建单位完成工程 档案移交，且按照零缺陷 移交的管理职责履行完 成监理责任直至项目达 标投产。

1000

序 号

标段名称

资格要求

1.

20-1 定 襄 100MW 光伏 发电项目 EPC 总承包工程

1.资质条件

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；

（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上资质且具有有效的安全生产许可证或工程设计电力行业甲级及以上 资质；（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证 证书或等同的质量保证体系认证证书；

（5）本项目不接受联合体投标。

2.财务要求

（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）经营状况良好。应提供最近 1 年（2023年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务 情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。

3.业绩要求

具有近 3 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 2 项及以上 100MW 及以上山地光伏项目 EPC 总承包业绩。（需提供与项目业主单位 签订合同、竣工验收证书或全容量投运、必须包含体现山地光伏特征等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文  件要求，招标人有权否决其投标。

4.安全要求

（1）近 36 个月(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人应 提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。

（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行， 招标人对投标文件进行评分，评分低于 90%的投标人，实行“安 全一票否决”。

5.信誉要求

（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；

（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站自行查询）；

（5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。

6.项目经理要求

具有一级建造师注册证书且具有安全生产考核合格证书（B证），具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 1 项 100MW  及以上山地光伏工程项目担任项目经理及以上职务的业绩（需提供项目经理任命等证明文件）。

投标人拟派专职安全管理主要负责人必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；

7.其他要求

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）投标人没有处于相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入供 应商涉案“黑名单”；

序 号

标段名称

资格要求

（3）投标人没有处于公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。

2.

20-2 定 襄 100MW 光伏 发电项目监理

1.资质要求

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；

（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程监理甲级及以上资质证书；

（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证 证书或等同的质量保证体系认证证书。

2.财务要求

（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）经营状况良好。应提供最近 1 年（2023年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务 情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。

3.业绩要求

具有近 3 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 2 个 100MW 及以上光伏发电项目工程监理业绩。（需提供与项目业主单位签订的合同 等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。

4.安全要求

（1）近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人 应提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。

（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行， 招标人对投标文件进行评分，评分低于 90%的投标人，实行“安 全一票否决”。

5.信誉要求

（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；

（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站 https://wenshu.court.gov.cn/自行查询）；

（5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。

6.总监理工程师及安全副总监理工程师的资格要求

总监理工程师必须持有国家建设部颁发的监理注册证书，5 年内至少具有担任过 2 个 100MW 及以上国内光伏电站工程施工总监理师的业 绩，年龄 55 周岁以下，身体健康，具有组织协调能力，能胜任大型项目管理的工作。（需提供总监理任命等证明文件）。

序 号

标段名称

资格要求

其他主要人员要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：

安全副总监理工程师应有建设部或电力行业监理工程师资格证书，同时具有应急管理部颁发的中级注册安全工程师资格证书。

施工监理工程师必须持有住建部监理工程师资格证书，其中持有建设部颁发的监理工程师注册证书和注册岗位证书人员不少于 60%。 各专业负责人应有参加过电力工程施工全过程施工(土建、安装、造价、调试、安全)监理的业绩。专职安监人员应持有上级安全监察部 门颁发的资格证书。监理单位人员年龄结构合理（最大年龄不超过 60 周岁），工作经验丰富。

试验检测仪器设备要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）： 必须经过相关检测机构检验并出具检测报告。

7.其他要求

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）投标人没有处于相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入供应商涉案“黑名单”；

（3）投标人没有处于公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。

3.

20-3 隆捷星襄汾 200MW(一期

100MW)光伏电  站项目 EPC 总承 包

1.资质条件

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；

（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上资质且具有有效的安全生产许可证或工程设计电力行业甲级及以上 资质；

（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证 证书或等同的质量保证体系认证证书；

（5）本项目不接受联合体投标。

2.财务要求

（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）经营状况良好。应提供最近 1 年（2023年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务 情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。

3.业绩要求

具有近 3 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 2 项及以上 100MW 及以上山地光伏项目 EPC 总承包业绩。（需提供与项目业主单位 签订合同、竣工验收证书或全容量投运、必须包含体现山地光伏特征等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文  件要求，招标人有权否决其投标。

4.安全要求

（1）近 36 个月(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人应 提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。

序 号

标段名称

资格要求

（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行， 招标人对投标文件进行评分，评分低于 90%的投标人，实行“安 全一票否决”。

5.信誉要求

（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；

（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站自行查询）；

（5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。

6.项目经理要求

具有一级建造师注册证书且具有安全生产考核合格证书（B证），具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 1 项 100MW  及以上山地光伏工程项目担任项目经理及以上职务的业绩（需提供项目经理任命等证明文件）。

投标人拟派专职安全管理主要负责人必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；

7.其他要求

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）投标人没有处于相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入供应商涉案“黑名单”；

（3）投标人没有处于公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。

4.

20-4 隆捷星襄汾 200MW(一期

100MW)光伏电  站项目工程监理

1.资质要求

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；

（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程监理甲级及以上资质证书；

（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证 证书或等同的质量保证体系认证证书。

2.财务要求

（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）经营状况良好。应提供最近 1 年（2023年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务 情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。

3.业绩要求

具有近 3 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 2 个 100MW 及以上光伏发电项目工程监理业绩。（需提供与项目业主单位签订的合同 等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。

4.安全要求

（1）近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人 应提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。

（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行， 招标人对投标文件进行评分，评分低于 90%的投标人，实行“安 全一票否决”。

5.信誉要求

（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；

（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站 https://wenshu.court.gov.cn/自行查询）；

（5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。

6.总监理工程师及安全副总监理工程师的资格要求

总监理工程师必须持有国家建设部颁发的监理注册证书，5 年内至少具有担任过 2 个 100MW 及以上国内光伏电站工程施工总监理师的业 绩，年龄 55 周岁以下，身体健康，具有组织协调能力，能胜任大型项目管理的工作。（需提供总监理任命等证明文件）。

其他主要人员要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：

安全副总监理工程师应有建设部或电力行业监理工程师资格证书，同时具有应急管理部颁发的中级注册安全工程师资格证书。

施工监理工程师必须持有住建部监理工程师资格证书，其中持有建设部颁发的监理工程师注册证书和注册岗位证书人员不少于 60%。 各专业负责人应有参加过电力工程施工全过程施工(土建、安装、造价、调试、安全)监理的业绩。专职安监人员应持有上级安全监察部 门颁发的资格证书。监理单位人员年龄结构合理（最大年龄不超过 60 周岁），工作经验丰富。

试验检测仪器设备要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）： 必须经过相关检测机构检验并出具检测报告。

7.其他要求

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）投标人没有处于相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入供 应商涉案“黑名单”；

（3）投标人没有处于公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。

（4）投标人应根据过往项目经验按月编制人员配备方案，每月不得少于 5 人。