基于SDH数字微波通信技术的风电场（光伏电站）无线通讯研究与应用【重新】招标公告

序号

标段名称

招标范围或技术规格及数量

交货期/交货地点/工期/ 服务期限/服务地点

招标信  息服务  费（元）

1.

D6-14 新能

源公司基于

SDH 数字微

波通信技术

的风电场

（光伏电站）

无线通讯研

究与应用

本项目拟基于 SDH 数字微波通信技 术设计研制配套装置，分别用于在 （拟） 建的新能源工程项目现场和 已投产发电的新能源场站现场，实现 在建新能源场站在安装完成后立即 开展风机（光伏）区与中央控制室的 对点联调及系统调试工作；已并网新 能源场站厂区通讯故障快速切除，建 立临时通讯。以上述优化为目标制定 电站并网联调提质增效方案，并进行

计划开始时间：2024 年 3 月

计划最终验收时间：2024 年 12 月，实际开始时间 以发包人通知为准。

1000

序号

标段名称

招标范围或技术规格及数量

交货期/交货地点/工期/ 服务期限/服务地点

招标信  息服务  费（元）

验证。通过“基于 SDH 数字微波通信 技术进行风电场（光伏电站）无线通 讯研究与应用，验证后编写能效分析 报告。

满足新能源场站（风电场、光伏电站 各 1 个）现场要求的的 5 台样机设 备；至少取得 3 份实用新型专利（收 到国家知识产权局出具的专利授权 通知书），发表 3 篇中文核心期刊学 术论文

2.

D6-17 南昌 交投首批综 合智慧能源 项目施工及 安装工程

主要工程内容包括：

（1）合同签订前承包人必须取得建 设地点产权相关方同意施工的许可 证明文件。

（2）由承包人负责协调与屋顶产权 方之间的关系，由承包人负责协调屋 顶产权方提供屋面，确保其提供屋顶 供项目建设使用并落实施工建设，相 关费用均由承包人负责；

（3）项目建设期间用地的协调均由 承包人负责；

（4）除组件、逆变器设备甲供外， 其他设备材料的采购，全部设备及材 料运输、代保管及二次搬运，设备检 测及人员培训；

（4）本项目的全部建筑安装工程施 工；

（5）通过项目范围内所有设备调试 试验，并提供在调试过程中需要的材 料和设备；

（6）负责项目建设期间的安全、质 量、进度、环保管理，负责处理与工 程相关的协调工作，工程通过档案、 竣工验收等专业验收以及整体验收 工作；

（7）办理并网手续；并承担上述项 目实施过程中发生的所有的费用。

（8）整体工程移交以及质保期内的 服务；

（9）负责项目档案归档、验收全部 工作；完成项目整体移交生产；

（10）按照规定购买满足要求的保 险；

项目建设地点：江西省南  昌市红谷滩区长运西客   站、公交红谷滩配套中心、 西湖区朝阳公交枢纽。

计划工期：2024 年 2 月   18 日-2024 年 5 月 18  日。 总工期为 90 天。

实际开始工作时间按照   监理人开始工作通知中   载明的开始工作时间为   准。在绝对工期不变的情  况下，开工时间另行约定。

1000

序号

标段名称

招标范围或技术规格及数量

交货期/交货地点/工期/ 服务期限/服务地点

招标信  息服务  费（元）

（11）具备接入天枢云平 台条件（逆变器云平台可对外传输数 据）并承担接入费用；

（12）对车棚基础用地开展地勘工 作；

（13）按照《陆上光伏建设 项目安全管理标准化手册》规范实 施。

3.

D6-18 广东

省江门市区

域户用光伏

发电系统采

购

户用光伏系统产品采购

项目总体交货期：2025 年 02 月 28  日前完成全 容量交货。

1000

序号

标段名称

资格要求

1.

D6-14 新能

源公司基于

SDH 数字微

波通信技术

的风电场（光

伏电站）无

线通讯研究

与应用

一、基本条件

（1）财务要求：

经营状况良好（查询“信用中国”）网站未出现经营异 常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或 取消。

（2）信誉要求：

未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名  单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失 信被执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何 合同被解除的情形。在无处置期内的供应商严重不 良行为记录。

（3）其他要求：

应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、 管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监 理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管 理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。

近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在系统未

序号

标段名称

资格要求

发生人身死亡事故；未列入江供应商 “黑名单”。

二、专用资格条件

（1）业绩要求：

近五年（2019 年 1 月 1 日至投标截止日）投标人需提供新能源场站创新类业绩至 少 1 项，包括但不限于新能源设备监测系统开发；软件研发；科研项目业绩。

2.

D6-17 南昌 交投首批综 合智慧能源 项目施工及 安装工程

一、基本条件

（1）财务要求：

经营状况良好（查询“信用中国” ）网站未出现经营异 常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或 取消。

（2）信誉要求：

未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名  单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失 信被执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何 合同被解除的情形。在无处置期内的供应商严重不 良行为记录。

（3）其他要求：

应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、 管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监 理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管 理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。

近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在系统未 发生人身死亡事故；未列入供应商 “黑名单”。

二、专用资格条件

（1）资质要求：

①必须具有电力工程施工总承包叁级及以上资质。

②必须具有承装类四级、承修类四级、承试类四级。

③具备有效期内的安全生产许可证。

（2）业绩要求：

近五年至少完成两个总容量不低于 1MW 的分布式光伏项目案例。须提供业绩合同复 印件或扫描件（含首页、工程范围页、签字盖章页）。

（3）项目经理的资格要求：

投标人项目经理必须具有二级注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书

序号

标段名称

资格要求

（B证）；

必须具有类似工程管理经验并担任 1 个及以上 1MWp 及以上分布式光伏工程的项目 经理。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，及本项目与 拟派项目经理的关联性文件等）。

派遣项目经理不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理，也不得同时担任本标 段两个建设工程的项目经理。

3.

D6-18 广东

省江门市区

域户用光伏

发电系统采

购

一、基本条件

（1）财务要求：

经营状况良好（查询“信用中国）网站未出现经营异 常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或 取消。

（2）信誉要求：

未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名  单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失 信被执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何 合同被解除的情形。在公司无处置期内的供应商严重不 良行为记录。

（3）其他要求：

应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、 管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监 理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管 理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在系统未 发生人身死亡事故；未列入供应商 “黑名单”。

二、专用资格条件

（1）资质要求：

取得安全生产许可证.

（2）业绩要求：

近 5 年有 2 项 3MW 以上，累计容量不低于 10MW 的新能源（光伏、风电）项目开发 建设业绩。（需提供合同关键页扫描件）