2024 年度内 蒙古公司大 宗通用物资总包配送第 五批集中招标阿特拉斯 钻机配件采 购项目招标 文件招标公告

 序号

 标段名称

项目单位

招标范围

 资格要求

工期/服务时间/交货期要求

文件价格 （元）

1

2024 年度内 蒙古公司大 宗通用物资 总包配送第 五批集中招 标进口装车 站配件采购 项目

蒙源物 资装备 分公司

KSS6000 定量装车 系统配件  217 项

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违 法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国 ”网站中列入失信被执行人名单；

③未被列入供应商不良行为记录名单；

④没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

⑤近 36 个月内不存在骗取中标的情形；

⑥同一货物/产品（同一品牌同一型号） 只能有一家投标人。如为代理 商投标， 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理  商参加投标，否则相关投标均作无效处理，通用物资、生活用品、劳  保用品以及系统集成产品配套供应商除外；

（2）专项要求

1) 投标人为投标产品的制造商或经制造商直接授权的经销商，经销商 需提供制造商直接授权文件（授权文件为原件或扫描件， 扫描件印章、 页面必须清晰，如模糊、不可识别按无效处理）。

2)业绩要求：近 3 年内（2020 年 1 月 1 日至开标前一日），提供一份 及以上同类产品的成功销售业绩，  业绩证明为销售合同扫描件，扫描 件必须页面清晰，真实可靠，如提供虚假信息或无法核查的信息，该  业绩视为无效业绩

卖方在接到 买方供货通 知后 6 个月 内， 按供货 通知单标注 的品种、数 量交货，特 殊加急货物 卖方根据买 方要求的交 货时间给予 加急交货处 理。

1000

2

2024 年度内 蒙古公司大 宗通用物资

蒙源物 资装备 分公司

阿特拉斯钻机配件 配件  1562 项

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）信誉要求：

180 天

1000

序号

标段名称

项目

单位

招标范围

资格要求

工期/服务时

间/交货期要

求

文件价格 （元）

总包配送第 五批集中招 标阿特拉斯 钻机配件采 购项目招标 文件

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违 法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国 ”网站 中列入失信被执行人名单；

3)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

4)近 3 年（2020 年-至今） 内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责 任而使任何合同被解除的情形；

5)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同 一标段投标。

（2）专项要求

1）安百拓设备主机制造商或经安百拓授权的经销商（提供授权证明文 件）。

2）投标产品必须为安百拓原厂的正品配件， 近三年内（2020 年 1 月 1 日至开标前一日），应具有买方类似矿山同种类投标产品成功销售业 绩 1 项及以上，提供合同复印件、发票及使用单位名称、联系人、联 系电话，如无法核查或不可辨别视为无效业绩。

3

 2024 年度内 蒙古公司大 宗通用物资 总包配送第 五批集中招 标道路抑尘 剂采购项目

蒙源物 资装备 分公司

道路抑尘剂

20300 吨

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违 法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国 ”网站中列入失信被执行人名单；

③未被列入供应商不良行为记录名单；

④投标人须提供投标产品制造商的质量管理体系认证证书扫描件全国认证认可信息公共服务平台可查）； ⑤没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

⑥近 36 个月内不存在骗取中标的情形；

（2）专项要求

1）投标人必须为投标产品的制造商或经销商（经销商需提供制造商授 权文件）

2）业绩要求：近 3年内（2020 年 1 月 1 日至开标前一日），露天矿山 道路抑尘剂累计销售量不低于 1 万吨（需提供相对应的清晰的合同和  发票扫描件）。

卖方在接到 买方供货通 知 后 30 日 交货。

1000